小區(qū)監(jiān)控施工合同_小區(qū)監(jiān)控施工合同范本(2)
七、爭議及解決方法
1、在合同履行中而引起的一切爭議，甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，協(xié)商后仍不能達(dá)成協(xié)議時，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;
2、在進(jìn)行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應(yīng)繼續(xù)履行;
3、本合同按照國家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行解釋。
八、合同的生效及變更與終止
1、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同生效日期以最后一個簽字蓋章日為準(zhǔn)。
2、合同一經(jīng)生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面的補(bǔ)充協(xié)議，方可有效。
九、其他
1、 本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力;
2、在履行本合同過程中，所有經(jīng)甲乙雙方簽署確認(rèn)的書面文件，即成為本合同有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認(rèn)之日起;
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方代表人： 乙方代表人：
(公章) (公章)
日期： 年 月 日
年 月 日 日期：
小區(qū)監(jiān)控施工合同范文篇三
發(fā)包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：****室外消防監(jiān)控系統(tǒng)安裝。
工程地點(diǎn)：路西、南環(huán)路南。
工程內(nèi)容：室外消防監(jiān)控系統(tǒng)安裝 。
二、工程承包范圍
承包范圍：包工包料。按設(shè)計及消防驗收圖紙范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容
三、合同工期
開工日期： 2012年4月 20 日
竣工日期： 2012年 5月 20 日
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 30天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按國家和地方有關(guān)消防工程的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格
五、合同價款:
人民幣 (大寫)：柒拾叁萬伍仟元整(￥：735000.00)
六、合同生效
合同訂立時間： 2012年 4月 20 日
合同訂立地點(diǎn)： 煙臺市區(qū)本合同雙方約定: 雙方簽字蓋章后生效
七、適用法律和法規(guī)
(1)需要明示的法律、行政法規(guī)：我國現(xiàn)行的、與本工程相關(guān)的法律法規(guī)文件、消防頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范均適用于本工程。國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時的約定：雙方協(xié)商約定。
(2)承包人委托有資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計工程施工圖紙，用于消防監(jiān)控系統(tǒng)驗收。費(fèi)用由承包人負(fù)擔(dān)。
八、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
1.工程師：
1. 1 監(jiān)理單位委派的工程師
姓名：職務(wù)： 總監(jiān)代表
發(fā)包人委托的職權(quán)：
(1)本工程發(fā)布停工令、復(fù)工令、工期延誤，
(2)其他需要發(fā)包人行使的權(quán)力。
1. 2 發(fā)包人派駐的工程師
姓名： 職務(wù)：工程部長
姓名： 職務(wù)：安裝工程師
2.發(fā)包人工作
2. 1 發(fā)包人應(yīng)按要求完成以下工作：
(1)施工場地具備施工條件
(2)將施工所需的水、電線路接至施工場地的時間、地點(diǎn)和供應(yīng)，施工中的水、電費(fèi)由承包方負(fù)擔(dān)。
(4)提供工程地下管線資料
(5)雙方約定發(fā)包人應(yīng)做的其他工作：雙方另行協(xié)商。
3.承包人工作
承包人應(yīng)按要求完成以下工作：
(1)需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通、環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)
(2)已完成工程成品保護(hù)的及費(fèi)用承擔(dān)：
(3)施工場地清潔衛(wèi)生：
(4)在接到修理通知之日后2天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理。
(5)發(fā)生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場搶修。
(6)質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。
4、施工組織設(shè)計和工期
4. 1 承包人提供施工組織設(shè)計、資質(zhì)證明材料和進(jìn)度計劃的時間：開工后2日內(nèi)。 工程師確認(rèn)的時間：收到后2日內(nèi)批復(fù)。
4.2.雙方約定工期順延的其他情況：除不可抗力外，工期順延須經(jīng)總監(jiān)理工程師和發(fā)包人批準(zhǔn)方可計算順延天數(shù)。
5、安全施工
承包人應(yīng)嚴(yán)格按照國家及法律、法規(guī)、《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》執(zhí)行，遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工;施工現(xiàn)場若發(fā)生安全事故所造成的損失，由承包單位自負(fù)，發(fā)包人不承擔(dān)任何責(zé)任。
九、合同價款與支付
9.1本合同價款采用固定總價合同。
(1)采用固定價格合同，合同價款中包括的范圍：
本合同采用圖紙設(shè)計范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容及另行設(shè)計的監(jiān)控系統(tǒng)圖紙工作內(nèi)容，實行包工包料一次性包死，包定總價格約為人民幣柒拾叁萬伍仟元整。(￥735000.00元)
9.2工程款的支付
雙方約定的工程款支付的方式和時間：
本工程無預(yù)付款，施工完畢后甲方、監(jiān)理等相關(guān)部門驗后合格后付至工程造價的80%(其中500196元抵房款，余款待消防部門驗收合格后支付15%(，即11萬元)質(zhì)保金為工程造價的5%(，即3.675萬元)保修期為兩年，期滿后30日內(nèi)給予支付。
9.3承包人采購材料設(shè)備的約定：
⑴.本工程泵采用上海鴻龍品牌，監(jiān)控自動報警系統(tǒng)采用北大青鳥，材料運(yùn)到現(xiàn)場抽樣檢測，質(zhì)量合格，證件齊全、材料與合格證等證明材料相符。
⑵.管材符合圖紙設(shè)計要求。
工程承包范圍內(nèi)的全部材料和設(shè)備均由承包人自行采購，但必須符合圖紙設(shè)計及甲方要求，嚴(yán)格執(zhí)行報檢制度，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料、構(gòu)件、半成品不得用于本工程且保證用于本工程的材料與樣品相符，否則承擔(dān)違約責(zé)任。
十、工程變更
若發(fā)包人有設(shè)計變更，以書面形式通知承包人。
十一、竣工驗收
承包人應(yīng)在竣工驗收后15日內(nèi)將完整的1 套資料(不含竣工圖紙)移交給甲方。
十二、違約、索賠和爭議
12.1雙方約定的承包人其他違約責(zé)任：
如果承包人未能按工程進(jìn)度要求完成工程量，發(fā)包人有權(quán)下達(dá)書面通知書要求承包人按工程進(jìn)度要求完成施工，經(jīng)兩次書面通知(間隔時間不少于10天)仍未達(dá)到工程進(jìn)度要求的，發(fā)包人有權(quán)終止合同，承包人應(yīng)賠償因工程延誤而造成的損失且每延誤一天按工程總價款向發(fā)包人支付0.3‰的誤期賠償金。
12.2爭議的解決方式
(1)若在履行合同時發(fā)生爭議，首先由建設(shè)行政主管部門進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解不成時，可向煙臺開發(fā)區(qū)人民法院提起訴訟。
(2)本合同一式兩份,甲乙雙方各一份,本合同經(jīng)雙方簽字后生效,至工程驗收完畢驗收合格,工程款全部付清之日失效。
十三、補(bǔ)充條款
13.1工程實施過程中項目部有關(guān)人員變動，必須提前14天用書面形式報告甲方，經(jīng)甲方同意后方得變動;
13.2施工過程中，承包方必須接受發(fā)包人代表及監(jiān)理工程師的監(jiān)督，服從發(fā)包人的協(xié)調(diào)，并主動配合;如有不服從，發(fā)包人有權(quán)責(zé)令其停工整頓或退場，造成的經(jīng)濟(jì)損失由承包人負(fù)責(zé);
13.3施工期間，承包人要做到文明施工，材料堆放整齊，在施工過程中如受到有關(guān)部門的通報批評，則由發(fā)包人視情況對承包人進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰;
13.4嚴(yán)格施工安全，承包人應(yīng)對施工人員進(jìn)行安全教育，不發(fā)生人身傷亡事故和火災(zāi)事故，并應(yīng)參加建筑、安裝工程保險，施工中由于承包人原因發(fā)生的質(zhì)量、安全事故及責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失均由承包人負(fù)責(zé);
13.5按時提供符合蓬萊工程所在地稅務(wù)部門要求的合格發(fā)票。
13.6本工程材料的檢試驗由承包人負(fù)責(zé)，指定在蓬萊市建筑工程質(zhì)量檢測中心。
13.7若承包人在無正當(dāng)理由的情況下，未經(jīng)發(fā)包人同意，擅自停工或終止履行合同，承包人除應(yīng)按工程合同價款的30%向發(fā)包人支付違約金外，還應(yīng)承擔(dān)發(fā)包人另行發(fā)包而增加的工程費(fèi)用。
13.8承包方在施工過程中，所產(chǎn)生的水電費(fèi)皆由承包方自行承擔(dān)。如逾期不付造成停電、停水，導(dǎo)致工期延長的后果由承包方承擔(dān)責(zé)任或由發(fā)包方直接從應(yīng)支付的工程款中予以扣除。
13.9承包人應(yīng)按照發(fā)包人與監(jiān)理公司的要求整理匯總工程資料，按合同約定期限提供竣工資料，逾期提交，每逾期一日，按照工程總造價每日萬分之五支付發(fā)包方違約金，且發(fā)包人有權(quán)拒付工程款。
發(fā) 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
看了小區(qū)監(jiān)控施工合同的人還看了：
小區(qū)監(jiān)控施工合同_小區(qū)監(jiān)控施工合同范本(2)
