高速監(jiān)控施工合同范本
高速監(jiān)控施工合同范本
隨著國民經濟的飛速發(fā)展,高等級公路呈現跳躍式的增長勢頭,高速公路監(jiān)控是高速公路運營管理中重要的環(huán)節(jié)。高速監(jiān)控施工合同怎么寫呢?以下是在學習啦小編為大家整理的高速監(jiān)控施工合同范文，感謝您的閱讀。
高速監(jiān)控施工合同范文1
(甲方)：
(乙方)： 依據《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律，甲乙雙方本著平等自愿、互利有償和誠實信用的原則,經過充分協商,達成一致意見特簽定本合同,以便雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍：經甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等(詳見本合同附件)。
4、工程內容：由乙方承攬甲方的 工程的全套服務,包括設計、施工、設備采購、安裝、調試及技術服務,維修保修、人員培訓等工作內容。 5、建設期限：自乙方進場施工之日起，總工期 日。(具體入場施工時間根據工程總體進度由甲乙雙方協商決定。)
二、合同價款及支付方式
1、經雙方共同確認工程范圍內的合同包干總價為：￥ 元 ，人民幣大寫： (費用明細詳見合同附件 )。
2、付款方式：采取轉帳方式支付;待本工程安裝調試完畢經驗收合格后 2 個工作日內，甲方向乙方支付合同結算價款的100%;甲方于2個工作日內一次性付清。
三、工程變更及結算
1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執(zhí)行過程中，甲方根據現場實際情況需進行工程變更，乙方不得拒絕。
2、變更價款由雙方參照本合同價款定價原則及價格水平協商確定，結算時予以調整。
3、乙方應于本工程驗收合格后7天內向甲方報送符合要求的工程結算資料;甲方應自收到合格的結算資料之日起7日內完成審核。
四、工程驗收與保修服務
1、工程完工后2日內，乙方以書面形式申請甲方組織相關人員對工程進行驗收;甲方應收到乙方書面通知后的 2 日內組織驗收，甲方在上述期限內未進行驗收的，視為驗收合格;甲方未驗收自行使用的，亦視為驗收合格，驗收日期以甲方投入使用當日為準;
2、驗收時，雙方均應派代表到場，驗收結束時應出具驗收報告，并由雙方代表簽字、加蓋合同專用章或者公章，驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。
3、自工程完工驗收合格交付使用之日起，乙方為本工程提供為期一年的免費維修及售后服務;本工程所有設備保修以廠家所提供質保為準，且應符合國家現行相關質保的規(guī)章制度標準。
4、以上設備、線路的免費維修及售后服務均指由產品自身質量問題及非人為損壞的情況下，若有明顯人為損壞情況，售后中所產生的費用由甲乙雙方協商解決。
5、免費保修期滿，雙方再另行商議簽訂維保合同事宜，乙方應負責對系統(tǒng)進行終身維護。
五、甲方責任
1、甲方現場代表，指導乙方工作，并負責協調乙方與各部門關系的處理。
2、在合同簽訂之后甲方應及時安排現場，并盡快協助乙方辦理臨時用水、用電。
3、甲方應及時辦理變更簽證手續(xù)，按約支付。
6、乙方指定 (聯系電話： )為本工程現場代表，具體負責現場施工和工程協調事宜。
7、工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進行相應系統(tǒng)的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。
六、違約責任
1、甲方未盡約定協助義務造成乙方不能按合同約定履行的，由甲方承擔相應的責任。
2、任何一方若有違反本合同之約定的條款，給另一方造成經濟損失的，違約方應承擔受損方的經濟損失。
3、甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力，而確實不能全部或部分履行合同，應在不可抗力發(fā)生后的3日內向對方通報不能履行或不完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
七、爭議及解決方法
1、在合同履行中而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，協商后仍不能達成協議時，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;
2、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續(xù)履行;
3、本合同按照國家有關法律法規(guī)進行解釋。
八、合同的生效及變更與終止
1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同生效日期以最后一個簽字蓋章日為準。
2、合同一經生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經雙方協商一致后，簽訂書面的補充協議，方可有效。
九、其他
1、 本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力;
2、在履行本合同過程中，所有經甲乙雙方簽署確認的書面文件，即成為本合同有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起;
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
高速監(jiān)控施工合同范文2
發(fā)包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：****室外消防監(jiān)控系統(tǒng)安裝。
工程地點：路西、南環(huán)路南。
工程內容：室外消防監(jiān)控系統(tǒng)安裝 。
二、工程承包范圍
承包范圍：包工包料。按設計及消防驗收圖紙范圍內的全部工作內容
三、合同工期
開工日期： 2012年4月 20 日
竣工日期： 2012年 5月 20 日
合同工期總日歷天數 30天。
四、質量標準
工程質量標準：按國家和地方有關消防工程的質量檢驗評定標準達到合格
五、合同價款:
人民幣 (大寫)：柒拾叁萬伍仟元整(￥：735000.00)
六、合同生效
合同訂立時間： 2012年 4月 20 日
合同訂立地點： 煙臺市區(qū)
本合同雙方約定: 雙方簽字蓋章后生效
七、適用法律和法規(guī)
(1)需要明示的法律、行政法規(guī)：我國現行的、與本工程相關的法律法規(guī)文件、消防頒發(fā)的現行標準、規(guī)范均適用于本工程。國內沒有相應標準、規(guī)范時的約定：雙方協商約定。
(2)承包人委托有資質的設計單位設計工程施工圖紙，用于消防監(jiān)控系統(tǒng)驗收。費用由承包人負擔。
八、雙方一般權利和義務
1.工程師：
1. 1 監(jiān)理單位委派的工程師
姓名：職務： 總監(jiān)代表
發(fā)包人委托的職權：
(1)本工程發(fā)布停工令、復工令、工期延誤，
(2)其他需要發(fā)包人行使的權力。
1. 2 發(fā)包人派駐的工程師
姓名： 職務：工程部長
姓名： 職務：安裝工程師
2.發(fā)包人工作
2. 1 發(fā)包人應按要求完成以下工作：
(1)施工場地具備施工條件
(2)將施工所需的水、電線路接至施工場地的時間、地點和供應，施工中的水、電費由承包方負擔。
(4)提供工程地下管線資料
(5)雙方約定發(fā)包人應做的其他工作：雙方另行協商。
3.承包人工作
承包人應按要求完成以下工作：
(1)需承包人辦理的有關施工場地交通、環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)
(2)已完成工程成品保護的及費用承擔：
(3)施工場地清潔衛(wèi)生：
(4)在接到修理通知之日后2天內派人修理。承包人不在約定期限內派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理。
(5)發(fā)生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。
(6)質量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。