工程施工合作合同協議書
工程施工合同應該怎么寫？簽訂施工合同的主要目的是為了明確責任，分工協作，共同完成建設項目的任務，以下是小編精心收集整理的工程施工合作合同協議書，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
工程施工合作合同協議書篇1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經雙方協商一致，特訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
第一條：工程項目
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包方式：包工包料、包質量，包工期，包安全生產。
四、工程范圍及單價：
（一）科技活動室（按圖紙施工）
（1）填方2142㎡，合同單價25元/㎡，合價53550元
（2）科技活動室主體磚混結構一層總計90㎡，合同單價860元/㎡，合價77400元（含基礎包干施工，陽臺部分單價430元/㎡）。
（3）深3m，直徑0.8m,基樁8顆，合同單價600元/顆，合價4800元。
（4）公廁（18平方米，男3女2，磚木帶10立方化糞池），合價7500元。
五、項目工程實施期限：__年x月x日開始動工，至__年x月x日前所有項目全部竣工
六、相關要求說明：
1、乙方在施工過程中，涉及的水、電及材料搬運費，全部由乙方負責；
2、路基調平及砂石鋪好后，通知甲方相關人員進行驗收；
3、澆砼路面時，必須通知甲方相關人員到場監(jiān)督澆砼路面；
4、乙方在施工工程中，必須嚴格遵守安全生產操作過程，如施工過程中發(fā)生安全生產事故，由乙方承擔全部責任，甲方概不負責；
5、乙方在施工中，必須嚴格按照甲方提供的道路施工圖紙或在甲方指定的技術員指導下進行施工，如有工程變更增減的必須有管理人員簽字雙方認可的記錄，凡涉及增減的工程量按報價單價結算，涉及報價及合同未界定的分項內容，由雙方認可的單價結算。原定工程量不準確的按實際發(fā)生工程量和單價結算。
第二條、工程驗收、結算及工程款支付
一、竣工驗收：乙方在工程具備竣工驗收條件前5天通知甲方組織竣工驗收。甲方在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。乙方按要求整改，并承擔自身原因造成整改的費用。
二、工程結算：本工程采用分項單價進行結算，本合同單價涵蓋了完成該工程項目所需的包括所有土建安裝費用、質檢費用、水電費、管理費、利潤、稅金、勞務、監(jiān)督、趕工措施費、機械進出場費、安全文明施工以及為完成合同約定工作的其他一切費用。分項單價在合同實施期間保持不變，不受市場價格及政策性價格的調整而增減。
三、工程款支付：施工合同簽定后，先期劃撥項目啟動資金（占項目投資的20%），剩余工程款根據工程建設進度分三次劃撥。工程完工經甲方和上級管理部門驗收合格后，甲方向乙方支付至合同總價的95％；其余5%的質量保證金，待質量保期滿一年后支付。
第三條、雙方權利和義務
一、甲方的權利和義務。
1、負責協調線型調整涉及用地；
2、組織乙方到有關村組開展現場踏勘；
3、進行工程協調、管理、驗收與及時安排下道工序；
4、按合同約定支付工程款。
二、乙方的權利和義務。
1、本合同簽訂后5天內，進場完成施工準備；
2、嚴格按照甲方合同規(guī)定的技術標準進行施工；
3、負責本工程施工范圍內的施工安全工作。乙方應按有關規(guī)定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此發(fā)生的費用；
4、做好現場設備、材料的管理工作；
5、負責所施工工程的驗收通過，包括工程實體和驗收檔案資料等。
第四條：違約責任
一、因乙方原因工程質量達不到本合同約定的質量標準，由乙方無條件進行返工、整改、修復或采取其它補救措施達到合同質量標準，所產生的費用均由乙方自行負責，并且向甲方賠償本工程項目總造價的5%的違約金。
二、合同簽訂后，未經甲、乙雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除。
三、在施工過程中，乙方必須按工程進度進行施工建設，如乙方不能按合同期限竣工，逾期一天，處違約金為工程總投資額的1‰（除自然天氣造成不能正常施工外）。
四、施工完畢后，如未能通過相關部門的驗收，甲方將不予以支付剩余的'工程款，直到整改至驗收合格后支付。
第五條：附則
本合同經雙方法定代表人或其委托代理人簽字且加蓋法人公章后生效。甲、乙雙方履行合同全部義務，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工結算價款支付完畢，本合同即告終止。本合同一式貳份，甲、乙雙方各壹份。
甲方法人：（公章）
乙方法人：（公章）
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
簽訂地點：
簽訂時間：
工程施工合作合同協議書篇2
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3承包范圍：
1.4承包方式：
1.5工期：本工程自__年x月x日至__年x月x日
1.5工程質量：
1.6合同價款(人民幣大寫)：
第2條甲方工作
2.1開工前天向乙方提供經確認的施工圖紙或施工做法說明__份，并向乙方進行技術交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內一切影響乙方施工的障礙，如甲方因未能做到以上要求，而導致延誤工期，工期順延。
2.2向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設施，并說明注意事項。
第3條乙方工程
3.1開工前天，向甲方提供經確認的施工圖紙或作法說明__份，并與甲方進行現場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底)。
第4條關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第__種。
A、固定價格
B、可調價格(按國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算)
第7條關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料、設備(見附表)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值__%的保管費。由乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1方提供的施工圖紙或作法說膽，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
第9條工程停建或緩建
9.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續(xù)履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。
第10條獎勵和違約責任
10.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方__元，甲方不按照合同約定付款，每延期一天，按付款額的__%支付違約金。
第11條保修
11.1本合同保修期為竣工之日算起，為期__年。保修范圍為本合同中規(guī)定的乙方承包的項目及內容。
第12條爭議或糾紛處理
12.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
12.2當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同簽約地人民法院解決。
第13條其他約定
第13條附則
13.1本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。
13.2本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本__份，甲方執(zhí)__份，乙方執(zhí)__份。
13.3本合同履行完成后自動終止。
13.4附件資料
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
法定代表人：
法定代表人：
授權代表(簽字)：
授權代表(簽字)：
單位地址：
單位地址：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
開戶銀行：
開戶銀行：
戶名：
戶名：
帳號：
帳號：
__年x月x日
工程施工合作合同協議書篇3
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
為加強土地開發(fā)整理，確保非農業(yè)建設占用耕地的占補平衡，甲方將__鎮(zhèn)__村土地整理占補項目發(fā)包給乙方承建。為不誤農時，保質保量完成施工任務，經與乙方協商，達成如下協議：
一、工程內容
甲方根據荊土資批[x]號文件立項批復，建設規(guī)?？偯娣e為__公頃（折__畝）。工程內容由土地平整、田間道路、部分配套工程組成（具體詳見工程量表）。
二、雙方責任
甲方負責項目資金投入、工程施工檢查和新增耕地用于建設項目占用耕地的補充。乙方負責按甲方的規(guī)劃設計圖施工。工程質量必須符合《湖北省土地開發(fā)復墾整理驗收辦法及標準》規(guī)定的要求。
三、工程價款與付款方式
甲方對乙方實行包干投入，工程款總額人民幣大寫：__（小寫：__元）。資金以財政轉移支付方式撥付，乙方在資金的使用上必須做到規(guī)范、安全、有效。
付款方式：
首期：
乙方工程施工隊進場施工，甲方支付乙方合同價款總額的50%，作為項目實施的啟動資金，由乙方專款用于該項目的土地開發(fā)整理。
二期：工程項目施工完工，經甲方初驗后，付工程合同價款總額的40%，余款10%待上級部門驗收后一次性付清。
四、其他事項
1、排水費實行包干，甲方付給乙方排水費元，乙方負責本項目全程排水。
2、乙方負責安全生產，承擔一切安全責任。
五、工期
總日歷工期__天。自20__年__月__日起至20__年__月__日止。
六、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。本合同自簽訂之日起生效，甲乙雙方共同遵守。
甲方：
代表（簽字）：
日期：20__年__月__日
乙方：
代表（簽字）：
日期：20__年__月__日
工程施工合作合同協議書篇4
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：______________________________
承包方(以下簡稱乙方)：______________________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱：__________________
(二)工程地點：__________________
二、工程承包范圍
安全維護及整改
三、合同工期
______天
四、工程造價
工程造價為：____________元整
五、質量標準
5.1質量標準：達到現行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合______省標準規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件____________號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》《______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第______號)，《______省建設工程計價辦法》，______《______省修繕定額》、______《______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、______《______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《______建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在______內向乙方支付工程預算價的______%.
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的______%，工程保修金留結算總價的______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題______天內全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)____________________
法定代表人(簽字)_____________
法定代表人(簽字)_____________
日期：_________年____月____日
日期：_________年____月____日
工程施工合作合同協議書篇5
甲方：
乙方：
甲方現有商住房600平方米左右建筑工程，給乙方組織施工，考慮到乙方瓦工隊為民間組織，既無資質等級證書，又無安全施工許可證，為確保安全、優(yōu)質、高效地搞好該工程，分清責任、避免爭議，經甲、乙雙方充分協商簽定如下協議：
一、工程工資費用：甲乙雙方協商，實行人員工資及費用大包干，數額為人民幣七萬元整，乙方必須完成主體工程中假二層以及輔助工程，其中包括所有地板磚、面磚、衛(wèi)生間、廚房間的配套設施，以及圍墻、滴水、室外地平、室內鋼化涂料、外墻立幫柒(或面磚)等。
二、付款方式：瓦工隊住進施工場地后，甲方預付生活費給乙方人民幣5000元，二層封頂結束后甲方預付給乙方工資人民幣__0元整，主體工程(包括假二層)全部結束后，甲方預付給乙方工資人民幣__0元整，輔助工程全部結束后甲方預付給乙方工資人民幣10000元整，余款15000元質量保證金待半年后甲方認可沒問題的全部結清，甲乙雙方經濟往來均以條據為憑(上梁紅紙包和節(jié)餉飯、煙等計入工資但不需條據)。
三、工期：從簽字之日起，除一層大梁和屋面凝固期外全部工程工期為60天(雨天順延)，甲乙雙方應制定出晴雨表，延期每天罰款200元，提前每天甲方獎勵200元。
四、質量及施工：乙方必須按建筑工程規(guī)范和技術標準進行施工，確保甲方的建筑工程為優(yōu)良工程，施工中甲方有權對乙方的不規(guī)范操作提出整改意見(如立模板必須由專業(yè)人員施工、保持施工現場文明、整潔、腳灰回收干凈等)，因乙方責任，造成質量隱患，或需返工造成材料浪廢和工期延長的，后果由乙方負責，對工程結構改變或減少工程量的，如模板費、地板磚、面磚等，在工資總額中作相應減少。
五、安全生產：按照誰組織施工誰負責安全生產的原則，乙方在施工期間發(fā)生任何大小事故(包括交通)，由乙方負責，費用自理，與甲方無關，甲方不承擔任何責任。
六、其它事項：甲方須提供乙方簡易住所和施工現場的水、電，其余一切生活費用和施工用的模板、吊車、腳手等所有建筑設備以及用具均由乙方自行解決，費用自理，乙方所需建筑材料須提前二天向甲方提出，否則造成停工乙方負責。
七本協議書一式兩份，未盡事宜雙方協商解決，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章或按手印后生效。
甲方：簽字并蓋章或按手印
乙方：：簽字并蓋章或按手印
工程施工合作合同協議書篇6
甲方：________________建筑工程有限公司
乙方：____________建設有限責任公司
按照平等互利、團結協作、優(yōu)勢互補、共同發(fā)展的精神，經甲乙雙方友好協商，達成如下協議條款：
第一條 總則
1、本協議為雙方長期性合作協議。
2、各項條款均應遵守國家頒布的各項法律、法規(guī)。
3、合作雙方是獨立的平等伙伴，按照雙方的職責分工進行合作范圍內的經濟及生產活動。
第二條 工程項目合作的形式及收費標準
1、工程項目由甲乙雙方共同努力承接，工程合同簽定后雙方視具體工程對象，商定由甲方或乙方施工。
2、施工方負責向另一方交納管理費（管理費率標準，單列條款約定）；并負責承攬工程應該支付的前期費用。工程應付稅、費等由施工方負責。
3、管理費率視結算值由施工方向另一方繳納，管理費用收取分別為：
a:結算值為5000萬元（含5000萬元）以下收取2%管理費用；
b:結算值為5000萬元至1億元。分別按5000萬元以下部分收取2%管理費用, 超過5000萬元至1億元部分收取1.5%管理費用；
c:結算值為1億元以上。分別按5000萬元以下部分收取2%管理費用, 超過5000萬元至1億元部分收取1.5%管理費用，超過1億元部分收取1%管理費用。
4、雙方在工程所在地設立銀行共管賬戶，共同控制工程款的走向，取款或轉賬時需經一方加蓋公章一方加蓋財務主管章（皆為銀行預留印鑒）共同掌控。工程款到位后，按到位額扣除相應的管理費用，余款在三日內撥付給施工方用于工程施工。
5、施工方對所承擔工程的工期、質量、安全文明施工等承擔全部經濟及法律責任，施工方不能拖欠農民工工資，承擔工程所在地政府及業(yè)主規(guī)定的.各項規(guī)費。
第三條 甲方職責
1、甲方負責市場開發(fā)，信息跟蹤篩選，并承擔所發(fā)生的費用。
2、為便于雙方聯系及業(yè)務開展，乙方在北京設立________建設有限責任公司辦事處，委派相關人員具體負責合作及日常業(yè)務。
3、甲方派員有權按乙方聘用的職務及權限范圍，依托乙方駐京辦事處對外開展業(yè)務，乙方駐京辦事處費用由甲方負責（具體費用另議）。
第四條 乙方職責
1、乙方應充分發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，在聯合開發(fā)市場及項目合作中竭盡全力。
2、乙方對所承擔的工程任務應具有強烈的責任感，以維護雙方的信譽。
3、各方所提供的人員，在合作過程中因業(yè)務素質低，不能勝任其工作的，對方有權撤換，并由提供方更換。
第五條 違約責任
任何方不得違約，否則將由違約方賠償因違約而與對方帶有的損失。
本協議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份，簽字蓋章后生效。
甲方：__________建筑工程有限公司
乙方：__________建設有限責任公司
（蓋章） （蓋章）
委托代理人：（簽字）
委托代理人：（簽字）
年 月 日
工程施工合作合同協議書篇7
發(fā)包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱： ；
2、工程地點： ；
3、工程范圍： ；（詳見施工圖紙內容）；
4、承包方式：＿ 。
5、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內容）。
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期總天數 天（以實際進場施工之日算起）；
2、由于承包人的責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之＿ ＿的違約金，算至驗收合格之日；
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：
a發(fā)包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；
b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款；
c發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行；
d設計變更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。
4、承包人在以上情況發(fā)生后 日內，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）提出報告；發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）在收到報告后 日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準：合格、按照《鋼結構施工質量驗收規(guī)范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額（大寫）（人民幣） ，小寫￥ 。
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起 日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款；
2、綱結構主體完工之日起 日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款；
3、工程全部完工之日起 日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款；承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保修金，發(fā)包人于壹年內返還承包人；
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后 日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發(fā)包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電；
3、發(fā)包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù)，協調好周邊及有關部門關系；
4、承包人于接到審查合格圖紙 日內完成主構件的加工并運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書；
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患；
2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，；發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工，因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用；
3、如發(fā)生安全事故，承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用；
4、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間；發(fā)包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔；
2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格；
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應由發(fā)包人承擔；
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)；
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務。
九、現場代表
發(fā)包人現場代表＿＿＿＿＿，承包人現場代表＿ ＿，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬元。
十一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向 人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份，具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括：
1、本合同
2、標準、規(guī)范及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿ 頁
發(fā)包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：
傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 傳真：
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：
賬 號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 賬 號：
郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿ 郵政編碼：