定做委托承攬加工合同
在人們的法律意識不斷增強的社會,越來越多的場景和場合需要用到合同,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧,下面是小編整理的定做委托承攬加工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
定做委托承攬加工合同1
合同編號:
發(fā)包方:
承包方:
根據中華人民共和國法律和現行的相關法規(guī),按照省局的要求,雙方約定乙方負責承攬甲方書架的制作、油漆加工和安裝。本合同的訂立基于雙方平等、公正、互利的原則,具體條款如下:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:________元。
最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數量、規(guī)格、價格計取
注:根據每個書架的單價,整個承攬加工合同將以此為結算價。結算價格包含了包工、包料、包裝運輸、安裝費以及其他相關稅費等費用。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、根據甲方的要求,需要按照規(guī)定的規(guī)格進行多家比選采購所有材料,并且必須要有合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,規(guī)格型號:高__年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:在交貨時,乙方應對成品進行適當的包裝,以確保書架在運輸過程中不受損。如若出現任何損壞、形變或劃漆等問題,乙方將負責提供保修服務。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架,應由甲方進行驗收。若發(fā)現驗收結果不符合要求,乙方需在當日內進行整改。若乙方未能完成整改或兩次整改仍不合格,甲方將以該書架的價值作為另行維修費用,并不退還給乙方。
③、乙方鄭重承諾,在為甲方定制的書架出現質量問題時,將在一年內提供免費保修服務。若超過一年或因甲方原因導致損壞,則需要支付維修所需的工本費用。
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、甲方在乙方交貨后的5日內,將以合同標的額30%的金額向乙方賬戶支付款項,并累計達到合同標的額的60%。
③、乙方按時完成安裝,并經甲方驗收合格后5個工作日內,甲方將根據約定的賬戶向乙方支付合同總金額的30%。當累計支付達到合同總金額的90%時,甲方繼續(xù)支付剩余款項。
④、剩余的合同標的額 0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方為其定制書架的過程中,如果隨意更改訂單數量或無故拒收到貨,甲方應支付違約金,金額為合同總額的2‰。
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
①、由于乙方未能滿足甲方的質量要求,在未經甲方同意的情況下,隱瞞了原材料的缺陷,并使用了不符合合同規(guī)定的原材料,同時還存在偷工減料、以次充好等行為。因此,除了根據實際質量支付相應款項外,甲方有權從應付給乙方的合同貨款中扣除2‰作為違約金。
②、乙方不得以任何形式將合同工作轉包或分包。一經發(fā)現轉包或分包行為,甲方有權終止合同,并由乙方承擔由此造成的一切經濟損失。
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、當合同履行中出現爭議時,雙方當事人應首先通過協(xié)商解決。如果無法達成一致意見,雙方可以選擇向當地的人民法院提起訴訟,尋求問題的正當解決。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方 承包方
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經 辦 人: 經 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日
定做委托承攬加工合同2
承攬方:____________________________________
定作方:____________________________________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,應立即通知定作方調換或補齊。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.雙方在工作期間,如發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應及時通知對方并商討修改意見。若一方在規(guī)定時間內未得到回復,有權暫停工作并及時通知對方,由此造成的損失由對方承擔賠償責任。
2.承攬方在接受工作委托時,應嚴格遵守定作方的保密要求。未經定作方許可,承攬方不得保留任何技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五 條價格或報酬的確定遵循國家或主管機構的規(guī)定,并且在沒有相應規(guī)定的情況下,雙方當事人可以商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方在按照合同規(guī)定的期限驗收承攬方完成的工作前,有責任要求承攬方提供必要的技術資料和相關質量證明。對于那些在短期內難以檢驗出質量缺陷的定作物或項目,雙方應當協(xié)商并在合同中約定保證期限。在保證期限內,如果發(fā)現問題,除非是由于定作方的不當使用或保管而導致質量問題,否則承攬方有責任負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中。
第八條 包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條 結算方式及期限__________________________________________________________
第十一條 其他約定__________________________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;仍不符合合同規(guī)定的。
2、合同規(guī)定若是交付定制物品或完成工作的數量低于所約定的,定制方仍需求,須依照實際缺少的數量補足,并且補足部分應按延遲交付處理;如果少交或延期交付的部分定制方不再需要,承攬方應當對由此導致的損失進行賠償。
3、如果未按照合同規(guī)定進行包裝的定制產品需要進行返修或重新包裝,承攬方應負責返修或重新包裝,并承擔相應的費用。如果定作方不要求返修或重新包裝并要求賠償損失,承攬方應支付定作方超出合格包裝物價值的部分作為賠償。如果由于包裝不符合合同規(guī)定而導致定制產品毀損或喪失,承攬方應對此承擔賠償責任。
4、逾期交付定制物品(包括返修、更換、補交等),應向定制方支付違約金 ____ 元;若合同中未明確規(guī)定,則按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定計算,根據逾期交付部分的總價款金額向定制方支付違約金。如果根據酬金計算,每延期一天,應向定制方支付逾期交付部分酬金總額的千分之一作為違約金。未經定制方同意的提前交付定制物品,定制方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、當非物理交付的定制產品與合同規(guī)定不符時,若定制方暫時代為保管,則應向定制方支付實際支付的保管和維護費用。
7、在進行代運或送貨的過程中,如果定制的物品被錯誤地發(fā)送到了錯誤的目的地或接收單位(個人),除了依照合同規(guī)定將貨物運送到指定的目的地或接收單位外,我們還會承擔因此而多支付的運雜費用并對延遲交付定制物品承擔責任。
8、若因保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品損壞或丟失,責任方應承擔相應賠償責任,以彌補定作方由此遭受的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、未經定作方同意,承攬方不得私自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件,否則定作方有權拒收,并要求承攬方賠償因此所造成的損失。如果定作方要求重新制作或修理,承攬方應按照定作方的要求進行,并承擔因延遲交付而產生的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、對于中途更改訂單商品的數量、規(guī)格、質量或設計等,承攬方應當向受托方支付相應的賠償金,以彌補因此而導致的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的。
4、如果超過合同規(guī)定的領取期限,定作方需要支付違約金,并且還需要承擔承攬方實際支付的保管和保養(yǎng)費用。如果定作方超過6個月不領取定作物,則承攬方有權將其出售,所得價款在扣除報酬、保管和保養(yǎng)費用后退還給定作方。如果出售所得少于報酬、保管和保養(yǎng)費用,定作方還需要補償差額。如果定作物無法出售,則定作方需要賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條在合同規(guī)定的履行期限內,若因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失,承攬方可在獲得合法證明后免予承擔違約責任。然而,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的情況下,定作方應承擔責任,并賠償承攬方因此遭受的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本協(xié)議自____年____月____日開始生效,直至合同履行完畢為止。在合同履行期間,雙方不得隨意修改或解除合同。如有任何事宜未在本協(xié)議中約定的,將由雙方共同商議并制定補充規(guī)定。補充規(guī)定與本協(xié)議具有同等效力。
本協(xié)議正本一式兩份,甲方和乙方各持一份;協(xié)議副本一式____份,交予(鑒證機構或公證機構)為證,各方各留存一份。
定作方:________________________承攬方:________________________
代表人:________________________代表人:________________________
____年____月____日____年____月____日
定做委托承攬加工合同3
甲方:____________________
乙方:____________________
根據雙方自愿、平等和公正的原則,參照《建設工程施工合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其他相關法律法規(guī),經協(xié)商一致,特訂立本合同,就本建設工程的施工事項達成如下約定。
一、程概況
1、工程名稱:________________________________________
2、工程地點:____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:_____________________________=____________________平方,附工程詳單。
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價____________元________,總造價________________元。
4、付款方式:合同簽訂后乙方首次付款總額的30%,同時柱子立起后乙方再付款總額的40%。乙方在驗收完成后再支付剩余工程款項的25%。最后的5%工程款項將在工程完工后的一年內全部支付完成。
5、土建工程結束后開始施工,天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。
6、在工程施工階段,乙方需投入全部自己的施工人員,在發(fā)生工傷事故等情況時,乙方應自行解決相關問題,解決費用應從乙方的資金中支付,若存在不足部分,則由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協(xié)調。甲乙雙方應履行合同義務,如一方違約。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
定做委托承攬加工合同4
法定代表人:
承攬方:
法定代表人:
定做方委托承攬方加工___________________________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1 本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。
1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1 定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品,可批量生產之外的產品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質量要求
3.1 按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
3.2 承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數量_____套以上,特殊產品,指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品,雙方另行協(xié)商交貨期。
4.3 定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4 定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1 定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。
5.2 產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
6.1 (用定做方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2 (用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1 承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
7.2 定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
7.4 由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產,圖紙和技術資料發(fā)生變更的,承攬方應及時通知定做方,定做方認可后方可按照訂單生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1 按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2 承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
9.3 每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4 定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
9.5 當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1 交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2 交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1 發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
11.2 發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規(guī)定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2 承攬方未經定做方書面同意,不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3 未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4 定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6 承攬方同意根據國家規(guī)定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。
13.7 雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。
13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系,但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9 上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息,承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產品時使用。
13.10 應非常小心地對待專門為生產所發(fā)送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后,上述樣品應無需要求立即返還給定做方。
13.11 承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
13.12 在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。
13.13 定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1 未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2 交付定做物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3 未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4 逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5 未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.6 不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的'違約金。
14.7 異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
14.8 實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
14.10 未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
14.11 擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.12 承攬方違反上述保密義務的,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1 本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2 如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如_____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
法定地址:
電話:
________年_____月_____日
承攬方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
法定地址:
電話:
________年_____月_____日
定做委托承攬加工合同5
定作方:
地 址: 電話:
承攬方:
地 址: 電話: 履約地:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,本著平等、自愿、誠實信用的原則,經雙方充分協(xié)商一致,訂立本合同,并依照履行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
第二條:加工范圍
2.1本工程構件共計 / 件,含鋼量約計 噸,材質為 ;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內 。
第三條:合同價格及付款方式
3.1合同單價:
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;
3.2合同總價:共約計 元,大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價的 %),定金全部到達承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時,必須付清所有結算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時,執(zhí)行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,僅作為債權擔保的一定數額的貨幣,不計入定作方分批提貨時的提貨款,僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條:質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
4.2承攬方將嚴格按照相關法規(guī)和標準進行加工生產,確保所生產的構件質量符合相應要求,并滿足《鋼結構施工質量規(guī)范》(GB50205-20xx)和《建筑鋼結構焊接技術規(guī)范》(JGJ81-20xx)的規(guī)定。
4.3所加工的鋼構件底漆為 ,中間漆為 ,面漆為 ,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條:驗收、結算方式
5.1驗收方式:由承攬方通知定作方,定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收,驗收合格后方可出廠,如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發(fā)貨。
5.2結算方式:鋼構件的結算重量將根據承攬方所提供的加工詳圖上標注的構件長度的理論重量進行實際結算。雙方約定在發(fā)貨完成后的5天內進行結算和審核,并由雙方簽章確認。在審核結算時,承攬方將提供構件加工地的結算資料。
5.3結算期限:雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書,定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢,并給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后。
第六條:運輸方式
6.1 負責本合同加工鋼構件的運輸;
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發(fā)現有異議時,必須經過定作方簽字認可后方可修改,定作方對自己提供的圖紙負責,由此產生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時,設計費用單獨結算;
7.4承攬方在獲得定作方深化圖紙簽字確認后方可進行加工制作。如果深化圖紙與合同存在沖突,以合同條款為準。
7.5由于在繪制方圖紙時未能及時解決細節(jié)問題,導致延誤了一些時間。鑒于此情況,交貨期將會順延相應的時間。
第八條:加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后,且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,合同工期順延。
第九條:違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,償付承攬方的未履行部分價款總值的%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的。
9.3根據合同規(guī)定,如果定作方未按時提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,并要求定作方賠償由此而造成的損失。如果承攬方不選擇解除合同,除非交付定作物的日期順延,定作方還應該向承攬方支付停工待料期間的損失費用。
注意:
1. 根據中文回答后的修改結果,請核對并確認修改是否滿足您的要求;
2. 請注意保留修改后內容的完整性,以避免信息丟失。
9.4如果定作方超過合同約定的領取期限,應按每超期一天支付給承攬方違約金,金額為定作物總價的1.5‰。此外,定作方還需承擔實際支付的保管和保養(yǎng)費用。如果定作方在領取期限過后六個月仍未領取定作物,承攬方有權將其變賣。所得價款扣除報酬、保管和保養(yǎng)費后將退還給定作方。若變賣所得不足以支付報酬、保管和保養(yǎng)費用,定作方還需補償差額。
9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6如果定作方無故拒絕接收定做物品,承攬方因此遭受損失及運輸部門受到罰款,應該要求定作方進行賠償。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十條:其他條件
10.1最后一批構件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額定作方已支付金額)的基礎上方可進行;
10.2本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商解決。
第十條:本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
定做委托承攬加工合同6
委托方:____________________(以下簡稱甲方)
加工方:____________________(以下簡稱乙方)
依據《工程建設合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲方與乙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(包括拋丸除銹,涂刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規(guī)范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金,乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、在乙方生產和制作鋼結構過程中,甲方可以在付款提貨的情況下,但是甲方累計提取的貨物的價款不能超過已經實際支付的貨款(不包括定金)的數額。在甲方最后一次提貨之前,雙方需要進行結算。貨款必須全部付清,乙方財務部門必須收到甲方支付的全額貨款并確認后,才能安排發(fā)貨。
3、當甲方在現場進行安裝時,若發(fā)現與質量相關的問題,應立即通知乙方,并要求其在12小時內到達現場解決該問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照下
乙方責任
1、甲方委托乙方負責本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作任務。乙方應當嚴格遵循甲方提供的施工圖紙所規(guī)定的技術要求、質量標準、數量要求以及包裝要求進行加工生產,并且需要進行自我檢驗工作,以確保產品質量和進度的符合要求。一旦完成加工任務,乙方需妥善保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供采購的鋼材的材質證明、產品的檢驗報告、合格證明等技術資料四份。(注:不包括帶有MA章的探傷報告以及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、雙方在鋼構件出廠前都必須進行質量復檢。經過復檢合格的產品,如果在運輸過程中出現質量問題,甲方將承擔責任;而由乙方加工的產品出現質量問題,則乙方需負責,并在48小時內解決。
2、質量異議期限:乙方發(fā)貨后,若甲方發(fā)現貨物存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內書面向乙方提出異議。乙方收到甲方的書面異議后,將派遣人員到現場進行檢查,并與甲方協(xié)商解決。若甲方未能在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議,則視為甲方認可乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
注意事項:
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
雙方在簽署和履行本合同過程中,如得知對方的商業(yè)機密,必須承擔保密責任,不得以任何方式向第三方泄露。保密期限從獲知或應當獲知該商業(yè)機密之日起,直至對方公開該商業(yè)機密之日為止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人及經辦人對本合同下的債權債務承擔共同責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、當本合同發(fā)生爭議時,雙方應積極進行協(xié)商解決。若協(xié)商不成,可選擇向乙方所在地人民法院提起訴訟,尋求公正的解決方式。
4、本合約經雙方簽署并在乙方收到甲方定金后生效,有效期至構件交付完畢且貨款全額支付后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方:_______________________(蓋章)乙方:_______________________
_______年_______月_______日
定做委托承攬加工合同7
甲方: (委托方)_____________
乙方: (承攬方)_____________
經甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量:焊接軌道板。共需加工36塊,具體加工要求詳見附圖紙。甲方特委托乙方承辦本項目的加工任務。
二、 相關事宜:
1、甲方將提供所需的產品原材料給乙方,并指定加工場所。乙方需要按照產品圖紙的規(guī)定進行加工,確保產品質量符合技術文件中的要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:根據本合同,該項目的總體加工費用為20萬元,并由甲方負責支付增值稅。雙方在項目進行過程中不得隨意修改費用條款。
五、 付款方式:乙方交付產品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的39;違約金。
六、其他事宜:本合同在履行過程中如發(fā)生任何爭議,雙方應以友好協(xié)商的方式解決。若雙方無法達成一致意見,則應將爭議提交仲裁機構進行解決。對于合同中未涉及的事項,雙方應共同協(xié)商并進行補充約定。本合同自雙方簽署之日起生效,并制作兩份,甲方和乙方各執(zhí)一份。
甲方:_____________
已方:_____________
時間:________年____月____日
定做委托承攬加工合同8
承攬方:_____________
身份證號:_____________
電話:_____________
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:_____________
電話:_____________
經過充分的商議和協(xié)商,本合同由_____________家具有限公司(以下簡稱"甲方")作為定作方委托承攬方(以下簡稱"乙方")加工一批家具。雙方本著自愿、公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,并承諾共同遵守以下條款。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在按照定制方公司的要求進行工作期間,如發(fā)現定制方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應立即通知定制方公司的質量部門,以便及時溝通并提出修改意見。
2、承攬方在接受承攬工作時,必須嚴格遵守定作方的保密要求。未經定作方許可,承攬方不得保留任何技術資料的復制品。
3、定作方公司生產部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:薪資:按照委托方公司制定的生產訂單所規(guī)定的工價進行結算(除非有特殊協(xié)議)。
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:根據定作方對產品品質的驗收標準合格以后,進行數據結賬(除非有平時的借支情況)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、我們要求承攬方嚴格遵守行業(yè)操作規(guī)定和定制方公司的安全管理規(guī)定,以確保不發(fā)生任何安全事故。在合同期內,承攬方承諾對任何安全事故負全部責任,與定制方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、如果承攬方未能按照合同要求及時生產排產單并交付符合質量標準的產品,將承擔逾期交付的責任。若產品質量不達標,需要進行返工處理,返工費用應由承攬方自行承擔。經過返工后,如果產品仍然不符合合同規(guī)定或品質要求,定作方公司有權拒收產品,并要求承攬方承擔因此而引起的損失。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規(guī)定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方應確保按時交付產品,除非因為定作方公司欠料等情況造成延遲。若承攬方延遲交付,定作方公司有權要求承攬方承擔由延期所帶來的一切損失。
4、在合同期間,若承攬方決定單方面終止合同,必須提前一個月書面向定作方公司提出申請,并經定作方公司同意后,在完成加工中的全部工作后方可生效。如果承攬方在合同執(zhí)行過程中無故取消合同,則視為承攬方違約行為。因此,承攬方鄭重承諾并將全額賠償定作方公司因此造成的一切損失。
第十條:定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
本協(xié)議自_______年___月___日起生效,協(xié)議履行(或工程)完成即終止,協(xié)議執(zhí)行期間,雙方不得擅自變更和解除協(xié)議。如有需要,協(xié)議雙方應共同商議并制定補充規(guī)定,補充規(guī)定與本協(xié)議具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:_____________
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:_____________
_______年___月___日
定做委托承攬加工合同9
定作單位:______________________________
_______________項目經理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:______________________________
____________________機械制造有限公司(以下簡稱乙方)
甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名:____________________高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式:本項目的承攬方式包括人工、材料、機械、工期、質量、安全等綜合單價包干,并以完工結算作為基準。
三、加工單價:每噸_______________元整人民幣(¥:_______________元人民幣)
四、加工構件綜合單價一次包定,不會受市場物價波動和有關部門調價文件的影響;已經包含了加工制作過程中所需的全部加工內容及相關費用,范圍內不再產生其他費用支出。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:共計_______________歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方將負責供應本加工構件所需的工程鋼材,并將其送至乙方指定地點。乙方需要派專人向甲方辦理領料手續(xù),限定領取甲方提供的材料數量。甲方會對乙方編制的材料預算進行審核并作為供料依據,其中板材材損率為3%。乙方要按照圖紙要求組織排套材下料,下料前必須經過甲方確認。如果超出供應的材料量,甲方會回收多余材料或從乙方工程款中扣除相應費用,扣除金額按照市場廢鋼價計算;若因為乙方原因導致領取材料超額或浪費材料,甲方將從乙方工程款中扣除同期市場價,并額外加收5%的采管費用。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件所需的所有輔助材料和措施用料將由乙方獨立采購;采取甲方控制乙方供應的方式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方在自行采購材料、構配件等時,應確保其具備產品合格證或質量證明文件。如果材料、構配件沒有合格證書,或未經鑒定或試驗認定為不合格,甲方有權禁止使用這些材料和構配件。乙方需承擔由此造成的損失。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五、經甲方同意后,乙方可選擇使用代用材料。若乙方因個人原因選擇使用代用材料,則應由乙方自行承擔所產生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改方案、轉化圖紙、變更通知、施工說明書及相關技術資料,我方將遵循國家現行的《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質量管理辦法》以及其他與工程質量相關的規(guī)定,確保本加工構件的質量。
二、質量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術資料:甲方提供一套加工圖紙和相關加工技術說明資料,并在交付后收回,乙方不得保留任何技術資料的復制品。技術資料必須按照甲方規(guī)定的標準程序進行記錄整理,格式需采用甲方提供的表格格式。
五、在加工完成和預組裝后,根據國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質量檢驗標準和圖紙技術要求進行驗收交付。乙方應提供必要的技術資料和相關質量證明,并通知甲方進行驗收,辦理交付手續(xù)。在出廠時,必須按照甲方的標準要求整理好加工的技術資料,并交給甲方一份。
六、乙方必須按照標準規(guī)范、技術資料和甲方的要求嚴格組織加工工作,并隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗。如果加工質量無法達到要求,乙方必須無償進行返工或修理,直至符合質量要求才能出廠。同時,乙方必須承擔由于自身原因導致的返工或修改所產生的費用。如果加工構件質量低劣且無法修復,乙方必須賠償甲方相應的經濟損失。
七、經過甲方監(jiān)造人員的質量檢查、監(jiān)督和驗收手續(xù)辦理,確認并認可乙方工序的質量。然而,甲方監(jiān)造人員的簽字驗收并不意味著對乙方加工構件的質量承擔全部責任,僅代表甲方對乙方工序質量的認可。
定作方:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
__________年________月________日
定做委托承攬加工合同10
法定代表人:
承攬方:
法定代表人:
定做方委托承攬方加工___________________________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1經定制方委托承攬方承接加工任務并完成后,所有成品將全數交付給定制方,同時產生一切相關法律行為。
1.2各方確認以下內容作為定制方采購單的附件,并作為本合同的一部分:原物料、包材、加工制成品的具體品種和數量、交貨期限、交貨地點、加工費用金額、支付日期和支付方式。若本合同未涵蓋的事項需要補充條款,雙方將另附協(xié)議書并視為本合同的一部分。已經確認的往來信函、傳真、電子郵件等,也將作為本合同的組成部分,并與合同附件具有同等效力。
二、加工成品
2.1雙方一致同意,依約向承攬方委托定制加工目前和未來可批量生產的產品。對于除可批量生產產品之外的其他需求,雙方將進行進一步協(xié)商并達成一致。
三、加工成品質量要求
3.1根據雙方約定的樣品質量標準,僅當產品符合該標準時,定做方有權接收。
3.2受托方需為每個產品提供合格證明。如有國家或行業(yè)標準的另外規(guī)定,應以相應標準為準。受托方須提供完整成品及相關資料文件。
四、訂單確認
4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2承攬方應在收到定做方訂單后的_____個工作日內確認交貨期和交貨數量。一般情況下,承攬方將在_____天內完成交貨。大宗訂單是指訂購數量達到_____套以上的單品,而特殊產品則是指非承攬方正常產品(指定做方對承攬方原有產品沒有進行任何改動)以及新產品,對于這類產品的交貨期將由雙方另行協(xié)商確定。
4.3定制訂單必須由指定訂貨負責人簽署或加蓋定制方公司公章以生效,否則承攬方將不承認該訂單的有效性。
4.4 定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1雙方確認后,定做方委托承攬方加工的產品訂單生效,訂單生效之日起____天內,定做方需支付該訂單總額的____%作為預付款給承攬方,并在定做方驗收貨物后的____天內將余下____%付清給承攬方。
5.2 產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
6.1(用定做方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,應立即通知定做方調換或補齊。
6.2 (用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作。
7.2 定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
7.4雙方合作,承攬方負責提供圖紙和技術資料用于生產。如果圖紙和技術資料有任何變更,承攬方應及時通知定做方,并經定做方認可后方可按照訂單要求進行生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1 按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2需要進行產品檢測的承攬方必須提供每款新產品的檢測報告,同時還需要提供符合國家和行業(yè)強制要求的報告。
9.3每次訂購產品,定制方將依據雙方認可的樣品作為驗收標準。如果有產品與樣品不符,定制方會通知承攬方,并要求在約定的時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4定制方應根據合同規(guī)定的期限對承攬方完成的工作進行驗收。在驗收前,承攬方應向定制方提交所需的技術資料和有關質量證明。對于一些難以在短期內檢驗出質量缺陷的定制物品或項目,應由雙方協(xié)商并在合同中規(guī)定保修期限。在保修期內如果出現問題,除非是由于定制方的錯誤使用或保管不當等原因導致質量問題,否則由承攬方負責修復或退換。
9.5當事人雙方在對委托的定制物品和項目質量進行檢驗時發(fā)生爭議,可以尋求法定質量監(jiān)督檢驗機構提供相應的檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1履行定做物的交付期限應遵循合同約定。如果任何一方希望提前或延后交付定做物品,必須事先與對方協(xié)商,并按照協(xié)議執(zhí)行。
10.2交付定制物日期計算:若由承攬方使用自備運輸工具送交定制物,以定制方接收并戳記的日期為準;若委托運輸部門進行運輸,以承運部門簽發(fā)戳記的日期為準;若定制方選擇自行提取定制物,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定制物通知時,必須給予定制方足夠的途中時間;若雙方有其他約定,按照約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1 發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
11.2 發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
11.3由于承攬方對定做方提供所需材料,并且承攬方負責將加工制成品運送給定做方,因此承攬方需要承擔運輸和保險費用。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規(guī)定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數量、原產地等)。
十三、保密條款
13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2未經定做方的書面同意,承攬方不得將定做方的產品或帶有定做方商標或標識的產品印刷于其自身或與承攬方相關的樣本、介紹、圖冊等宣傳材料中。
13.3 未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4 定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.5我方同意對所有委托方提供的保密信息進行嚴格保密,包括但不限于數據、圖紙、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使在委托方負有責任的情況下,也不能直接或間接地向任何第三方泄露上述信息。
13.6承攬方同意采取符合國家規(guī)定的技術措施,對存儲在計算機中的數據進行保護,以防止任何第三方從外部輕易獲取到上述數據。
13.7 雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系,但承攬方也無權保留。
13.9承包方未經定制方事先書面同意,不能自行使用或向第三方提供、加工產品,也不能使用上述任何(但不限于)數據、圖表、原材料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息。
13.10我們必須非常謹慎地處理專門為生產目的發(fā)送的樣品,并且不應該讓任何第三方輕易獲取。只有在執(zhí)行訂單所必需時,才可以使用照片、掃描或其他光學記錄方式。無論如何,將上述物品轉交給任何第三方都是被禁止的。一旦訂單完成,這些樣品應立即歸還給定制方,不需要任何要求。
13.11 承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
13.12在生產訂單的過程中,定制方和承攬方共同研發(fā)的成果以及相關的技術秘密應當歸屬于定制方的完全所有權。除非獲得定制方的許可,承攬方不得擅自使用這些成果和技術秘密。
13.13為確保訂單的順利生產,雙方同意以書面聲明約束所有與訂單生產相關的事項,并要求其任何員工遵守上述合同條款。
13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1如果定做方未按照合同規(guī)定提供符合要求的定制物品或完成工作,而定做方同意使用這些不合格的物品或工作成果,那么應該根據實際質量來確定價格,并相應減少酬金或價款;如果定做方不同意使用這些不合格的物品或工作成果,那么承攬方應負責修整或調換,并承擔因交付延遲造成的責任;如果經過修整或調換后仍然不符合合同規(guī)定,那么定做方有權拒收,承攬方需要賠償由此造成的損失。
14.2當承攬方交付定制物品或完成工作數量少于合同規(guī)定時,定制方仍然需要的部分應按比例進行補齊,并且逾期交付的部分需要根據逾期情況進行處理。對于少交或遲交的部分,如果定制方不再需要,承攬方應該賠償因此造成的損失。
14.3未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的。
14.5 未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.6若無法按時交付定制物品或無法完成工作,應支付違約金。違約金的金額應為無法交付定制物品或未完成工作部分價款總值的10%~30%,或者是酬金總額的20%~60%。
14.7當定制產品不符合合同規(guī)定時,暫由定制方代為保管時,應償付定制方實際支付的保管、保養(yǎng)費用。
14.8 實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
14.10如未按合同約定的程序和時間對定制方提供的原材料進行檢驗或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未及時通知定制方更換或補充,責任應由承攬方承擔,包括工作質量和數量方面的責任。
14.11 擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.12如若承攬方違背上述保密義務,其應負責賠償定制方所遭受的一切損失,并額外支付合同標的金額20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1本協(xié)議生效后,除非經雙方同意,任何一方不得未經授權擅自更改或解除。若因不可抗力原因導致無法履行合同,經雙方協(xié)商一致后,可以進行合同的更改或解除。然而,提出變更或解除請求的一方應在發(fā)生不可抗力情況后的24小時內立即通知對方,并按照規(guī)定辦理相應的合同變更或解除手續(xù)。
16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如_____日內不能退還。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本協(xié)議自______年____月____日開始生效,合同履行完畢即終止。在協(xié)議執(zhí)行期間,雙方不得隨意修改或解除合同。若協(xié)議中有未盡事宜,雙方應共同協(xié)商并制定補充規(guī)定,該補充規(guī)定與本協(xié)議具有同等法律效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
法定地址:
電話:
________年_____月_____日
承攬方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
法定地址:
電話:
________年_____月_____日
定做委托承攬加工合同11
甲方: (定作方)______________地址: _______工業(yè)城法定代表人:_______營業(yè)執(zhí)照證號:_______
乙方: (承攬方)______________地址:_______法定代表人:______________營業(yè)執(zhí)照證號:_______
合同編號:_______
合同簽訂地:_______工業(yè)城內
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所涉及的加工行為是指甲方委托乙方進行加工生產的活動。根據甲方提供的加工圖紙、技術要求、質量標準、驗收標準以及其他約定條件,乙方按照要求進行加工,并將成品交付至甲方指定的地點。經過甲方驗收合格后,甲方將支付相應的加工費用給乙方。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:甲方企業(yè)物料代碼 產品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注
1.根據實際生產需求,如有需要加工除上表以外的同類型零部件,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、技術標準(包括質量要求):甲方企業(yè)應明確加工零部件的物料代碼、產品品名、規(guī)格、技術標準或要求以及備注內容。
四、 加工零部件價格及加工費的確定:
1.雙方確認,乙方加工零部件的價格將依據《報價核算表》達成一致后生效,并自確認之日起生效。如果由于市場價格波動或其他原因需要調整價格,雙方應按照約定程序重新確認價格,之前所執(zhí)行的價格仍按照原價格執(zhí)行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。
3. 加工費計算方法:
(1) 對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2)雙方約定如下:甲方所提供的原材料和零部件必須由乙方按照甲方指定的程序前往甲方指定的倉庫辦理領料手續(xù),并按照甲方規(guī)定的原材料和零部件損耗標準進行加工。若乙方未能按照規(guī)定標準加工,導致甲方原材料和零部件損失時,甲方有權從乙方的加工費中直接扣除相應金額。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當天通知取消的,訂單取消。
乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用。
4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2. 包裝物標識規(guī)定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.當甲方驗收乙方加工的零部件時,經過合格檢驗并開具合格檢驗報告后,甲方將發(fā)出《收料單》作為收據。
6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、 雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設計與提供:甲乙雙方合作進行圖紙的獨立創(chuàng)作,乙方負責圖紙的設計開發(fā)。所提供的圖紙及技術資料需經由甲方確認,費用由乙方自行承擔。
2. 模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3. 模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;
5. 模具的知識產權:甲方所有;
6. 模具的所有權:甲方所有。
八、 知識產權保護
1.根據雙方達成的《知識產權保護協(xié)議》,若存在商標許可情況,則必須簽署《商標使用許可合同》。
九、 產品技術、質量標準與控制
1. 合同生效后____日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
2. 產品質量控制:
(1)雙方合作需遵循以下程序:乙方應根據甲方提供的相關資料、首樣等要求制作樣品,并經過甲方的檢驗合格后,方可進行小批量生產。小批量產品質量必須經過甲方的檢測確認合格后,方可進入批量生產階段。
(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,并安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。
(3)甲方原則上每年一次派遣具備內審資質的人員對乙方的質量保證體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的廠家審查報告。乙方有責任按照質量保證體系的要求配合甲方進行工廠審查,并及時整改甲方提出的不合格項目。甲方將針對乙方質量保證體系中的不合格項進行二次評審,如果仍未達到要求,則有權中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過認證的產品品種,零部件不得更改。
乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品。
(6)盡管甲方通常會根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或同意乙方選定的供應商,或以甲方名義采購原材料、零配件并提供給乙方,或對加工的零部件進行檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方對進貨質量的控制責任被免除,乙方仍需承擔所采購零配部件的質量責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗和控制活動,但甲方不對加工的零部件的質量承擔任何責任,全部產品質量責任由乙方承擔。
3. 質量整改
(1)如果同一型號的加工零部件連續(xù)兩次出現不合格情況,甲方有權發(fā)出整改通知書,并允許乙方要求派遣技術檢驗人員提供幫助,但相關費用由乙方承擔。如果經過整改后仍未能達到合格標準,甲方則有權終止與乙方的合作。
4.在雙方簽署的《質量保證協(xié)議書》中,規(guī)定了產品技術、質量和控制的標準和要求,并明確了對于不合格品和產品質量事故的處理方式。
十、 加工費的結算
1.加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,乙方根據余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付。
2. 質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的________年內結清。第________年結算_______%,第________年結算________%,第________年結算____________%。
十一、 驗收方法
1.雙方應在合同物料入庫之日起七個工作日內展開驗收工作。驗收標準與手段將按照本合同第三條的約定進行,同時可以參考行業(yè)通行標準或國家標準。如果雙方就質量問題產生爭議,甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關的檢測結果將作為裁定依據。
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收過程中,如果發(fā)現加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定,應妥為保管并在天內向乙方提出書面異議。應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;
2. 乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3.如果在使用加工零部件的過程中出現質量問題,由乙方承擔全部責任,甲方負責提供協(xié)助。如果因此導致甲方無法正常使用加工零部件,則乙方應負責退換相應產品。如果這種情況導致涉及的加工費無法按時支付,甲方不承擔任何責任。然而,如果由此造成甲方不能生產或延遲生產,則乙方將負責賠償相應損失。
4. 加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、 乙方違約責任:
1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:
(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;
(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元次,損失另計;
(6)故意將不合格的零部件摻雜于合格品之中,或明知其為不合格品卻假冒合格品者,將面臨0元以上的違約金處罰,并在情節(jié)嚴重時取消供應商資格。
(7) 未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應廠家,扣罰0元以上的違約金,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8) 送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3.乙方因包裝零部件不符合合同規(guī)定,除按照以上進行扣罰外,乙方還需負責返修或重新包裝,并承擔費用。若甲方要求賠償損失而不要求返修或重新包裝,乙方應支付超過合格包裝物價值的不合格包裝物部分作為賠償金。若由于包裝不符合規(guī)定導致加工零部件損壞或丟失,乙方應承擔相應的賠償責任。
4.在乙方提前交貨、多交貨或者提供與合同規(guī)定的加工零部件不符的情況下,甲方將承擔代保管期間所支付的保管、維護等費用,并由乙方承擔非因甲方保管不善而造成的任何損失。
5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的。
6.如果在加工零部件時發(fā)生錯發(fā)到貨地點或接貨人的情況,乙方除了按合同規(guī)定負責將貨物運送至正確的到貨地點或交付給正確的接貨人外,還應承擔因此而導致甲方支付額外費用及逾期交貨產生的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責任
1.如果甲方未能按時付款,甲方應根據中國人民銀行有關延遲付款的規(guī)定向乙方支付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內,甲乙任何一方經協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。
2.如果乙方在連續(xù)或累計兩個月內未能按時交貨,或生產的合同產品發(fā)生重大質量問題,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。
3.在任何情況下解除合同時,乙方必須在30天內歸還甲方所有為履行本合同而提供給乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等。
十六、 不可抗力
1.當甲乙雙方中的任何一方由于不可抗力的原因無法履行合同時,應及時通知對方,并提供有關主管機關的證明。在取得證明后,雙方可以協(xié)商延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據實際情況決定是否免除違約責任的全部或部分。
十七、 其他
1.根據本合同約定的條款,應當在明確責任后十天內支付所涉及的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失。付款方式按照銀行規(guī)定的結算辦法進行清算,否則將視為逾期付款。然而,任何一方都不得擅自扣發(fā)加工零部件或其他貨物以抵扣欠款。
2.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4.雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往方案備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方:__________乙方:__________
授權代表:_______授權代表:_________
日期:______年____月____日____
定做委托承攬加工合同12
合同編號:
發(fā)包方:
承包方:
根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:________元。
最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數量、規(guī)格、價格計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:高_____年___月___日前全部交貨。
4、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
5、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第四條書架安裝及驗收與售后服務
1、乙方對制作的書架進行安裝;
2、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方;
3、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現問題,年內免費進行保修,超過年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
4、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第五條:結算方式、期限及安裝費用
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
2、乙方交貨后5日內,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后5日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
4、剩余的合同標的額0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第六條:甲方違約責任
1、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付‰的違約金。
第七條:乙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
2、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
3、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第八條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
1、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
2、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第九條:附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
3、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方承包方
法定代表人法定代表人
委托代理人委托代理人
經辦人:經辦人:
單位地址:單位地址:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
電話:電話:
傳真:傳真:
郵政編碼:郵政編碼:
___年___月___日
定做委托承攬加工合同13
甲方:_________________公司法定代表人:_____________
乙方:_________________有限公司代理人:__________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(______年______民終字第____號)達成如下和解協(xié)議:。
1、甲方確認甲乙雙方于________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務,該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務,__________、__________不是乙方的員工。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發(fā)票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。甲方:__________________有限公司法定代表人:____________________乙方:__________________有限公司代理人:________________________________年____月____日。鑒于雙方為達成共同合作,經友好協(xié)商,就相關事宜達成如下協(xié)議:
第一條 協(xié)議生效本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,在協(xié)議有效期內持續(xù)有效。
第二條 合作內容甲方和乙方將以合作的方式開展業(yè)務,并共同努力實現合作目標。
第三條 合作期限本次合作的期限為____年,具體日期從甲方和乙方簽署本協(xié)議之日開始計算。
第四條 合作權益
甲方享有合作所得利益的____%;
2. 乙方享有合作所得利益的____%。
第五條 保密條款雙方須對本協(xié)議及其涉及的商業(yè)機密和合作信息保密,未經一方事先書面同意,不得向任何第三方披露。
第六條 違約責任
1. 若甲方或乙方違反本協(xié)議的任何條款,應向承受方支付違約金;
2. 如因重大違約行為導致合作無法繼續(xù)履行,受害方有權解除本協(xié)議并要求違約方承擔相應損失。
第七條 協(xié)議修改和終止
1. 雙方一致同意,在合作期限內可隨時就本協(xié)議的任何內容進行修改;
2. 如需終止本協(xié)議,任何一方應提前____天以書面形式通知對方。
第八條 法律適用和爭議解決本協(xié)議適用中華人民共和國法律。如對本協(xié)議內容產生爭議,雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方均可向有管轄權的人民法院起訴。
第九條 其他事項本協(xié)議所載條款未盡事宜,甲乙雙方可通過友好協(xié)商達成補充協(xié)議。
第十條 協(xié)議生效本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份,自簽字之日起生效。
甲方:__________________有限公司法定代表人:__________________
乙方:__________________有限公司代理人:__________________
年____月____日
定做委托承攬加工合同14
甲方:
乙方
附加身份證復印件
雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。
天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。
如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方負責回收乙方的產品,并以現金支付加工費,要求回收的產品必須是經過加工的成品且符合質量標準,不接受任何半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。
如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方在制作過程中必須按照甲方提供的樣本進行,且僅由本人完成制作。如私自組織他人進行加工或進行技術轉讓,需事先獲得廠方的同意方可進行,否則將視為違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以的 倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米 元的 倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月, 年月 日起至 年月 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同。
五、本協(xié)議有兩份,每份相同,并附有驗收標準作為附件。甲方和乙方各持一份,自簽署蓋章之日起生效。
甲方
乙方:
年 月 日
定做委托承攬加工合同15
合同編號:____________________
訂立合同雙方:
定作人:____________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:____________________簽約人:____________________
定作人承辦單位:____________________聯絡人:____________________聯系電話:____________________
定作人機構地址:____________________傳真電話:____________________
承攬人:____________________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:____________________簽約人:____________________
承攬人營業(yè)執(zhí)照:____________________生產報刊亭許可證明:____________________
承攬人機構地址:____________________聯系人:____________________聯系電話:____________________
銀行開戶許可證:____________________開戶行____________________賬戶:____________________
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條 標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。
第二條 制作報刊亭的數量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣 萬元)
1、____________________
2、____________________
3、____________________
注:根據每個報刊亭的實際情況,按照單價結算的方式簽訂整個承攬加工合同。該結算價格包括了包工、包料、包裝運輸、安裝費以及其他相關稅費等各項費用。
第三條 加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,附件包括:
第四條 驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條 交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:在交貨過程中,乙方應負責對成品進行適當的包裝,確保信報箱在運輸過程中不會受損。若出現任何損壞、變形或劃漆等情況,乙方將負責提供保修服務。
第六條 報刊亭安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
②、甲方安裝的報刊亭,必須經乙方進行驗收。若出現驗收不合格的情況,乙方應在_____天內進行整改。如果乙方拒絕整改或者兩次整改均不符合甲方的要求(按照預定標準和技術要求進行驗收),甲方有權扣除該報刊亭價值的_____%作為另行維修費用,并不返還給乙方。
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條 結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方達成的協(xié)議生效后的15天內,甲方有義務將合同金額的30%作為預付款轉入乙方指定的賬戶。
②、在乙方交貨后的15日內,甲方將會以合同金額的30%向乙方的賬戶進行支付。當累積支付金額達到合同金額的60%時,支付將停止。
③、乙方按時完成安裝,并經甲方驗收合格后的15天內,甲方將在指定的賬戶支付合同金額的35%,直至累計支付達到合同金額的95%。
④、根據合同約定,剩余的合同金額的5%(_____元)將作為甲方預留給乙方的質量保證金。一年后,如果甲方正常使用且確保沒有質量問題,甲方將主動一次性支付給乙方剩余的質量保證金。
第八條 甲方違約責任
①、乙方制作報刊亭期間,若甲方隨意改變數量或無故拒收到貨,甲方需支付違約金,金額為合同標的額的_____‰。
②、甲方未按合同約定的時間向乙方支付貨款,每延遲一天支付,除按時支付貨款外,還需向乙方支付_____‰的逾期違約金。
第九條 乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何形式將合同工作轉包或分包。一經發(fā)現轉包或分包行為,甲方有權終止合同,并由乙方承擔由此造成的一切經濟損失。
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條 糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
②、當發(fā)生本合同的履行爭議時,雙方應積極進行協(xié)商解決。如果協(xié)商不成功,則可以依法向人民法院提起訴訟解決。
第十一條 附則
①、本協(xié)議共有四份,甲、乙雙方各持有兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。在合同履行期間,任何一方(甲或乙)不得擅自修改或解除合同。
②、合同執(zhí)行期間,甲方和乙方在具體制作報刊亭數量方面的變更,請以書面形式通知為準,口頭通知無效。報刊亭規(guī)格的變動應經雙方共同協(xié)商后達成一致。
補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:____________________乙方:____________________
簽約人:____________________簽約人:____________________
_____年_____月_____日