監(jiān)控施工合同范本(2)
七、違約責(zé)任
1、因乙方自身原因造成工期延誤或者工程返工的，由乙方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任;造成延誤工期的，乙方應(yīng)向甲方承擔(dān) 1000 元/天的違約金。
2、甲方未盡約定協(xié)助義務(wù)造成乙方不能按合同約定履行的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
3、任何一方若有違反本合同之約定的條款，給另一方造成經(jīng)濟損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)受損方的經(jīng)濟損失。
4、甲乙雙方由于自然災(zāi)害和其他不可抗力，而確實不能全部或部分履行合同，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的3日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿煌耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)主管機關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
八、爭議及解決方法
1、在合同履行中而引起的一切爭議，甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，協(xié)商后仍不能達成協(xié)議時，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;
2、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應(yīng)繼續(xù)履行;
3、本合同按照國家有關(guān)法律法規(guī)進行解釋。
九、合同的生效及變更與終止
1、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同生效日期以最后一個簽字蓋章日為準(zhǔn)。
2、合同一經(jīng)生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面的補充協(xié)議，方可有效。
十、其他
1、 本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力;
2、在履行本合同過程中，所有經(jīng)甲乙雙方簽署確認的書面文件，即成為本合同有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起;
3、本合同一式陸份，甲乙雙方各執(zhí)叁份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
監(jiān)控施工合同范文3
甲方(委托方)：
乙方(承建方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項工程(安防系統(tǒng))的具體情況，經(jīng)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同。
一、工程項目：
1、工程名稱： 監(jiān)控系統(tǒng)工程 。 (具體內(nèi)容見附件)
2、交貨及安裝工程地點： 速8酒店(沭陽)店內(nèi)
3、承包方式和承包范圍：本工程以 包工、包料的形式由乙方承建，乙方在施工結(jié)束后，由甲方組織驗收。
二、系統(tǒng)總造價及其支付：
(一)系統(tǒng)總造價
1、本安防系統(tǒng)總造價為 人民幣(不含稅價格，具體價格服從合同) 。
2、整個系統(tǒng)以甲方審定的設(shè)計、施工方案為標(biāo)準(zhǔn)，具體設(shè)備、配置詳見附件 ，以在此基礎(chǔ)上價格不再作任何調(diào)整(甲方要求增加的工程另議)。 如有增補工程，可按原報價清單所標(biāo)價格另算。
(二)工程款支付
甲方根據(jù)乙方的工程進度向乙方支付工程款：
1、在簽定合同后， 付工程總價的 30% 。
2、主體線路施工結(jié)束后，再付工程總價之30%;工程全部完工，驗收合格后，再付總工程款的 35 %,余款等壹年質(zhì)保期滿后十日內(nèi)結(jié)付。
三、工期：
2、在履約過程中，如因甲方變更設(shè)計所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等造成工期延期的，經(jīng)甲、乙雙方簽字認可后作出工期調(diào)整，并以此確定竣工日期。
四、供貨及安裝：
1、本工程必須嚴格按照國家有關(guān)施工安裝規(guī)范進行施工。
2、乙方工程使用的材料、設(shè)備必須按雙方所確定的配置清單吻合，否則，甲方有權(quán)要求乙方更換，有關(guān)費用由乙方承擔(dān)。
3、甲方如需要調(diào)換產(chǎn)品、增加工程或更改設(shè)計方案，則另行協(xié)商。。
五、維修保養(yǎng)：
1、本安防系統(tǒng)保修期為 壹 年，自工程完工/調(diào)試安裝完畢，甲方接收使用之日起計。保修期內(nèi)，如系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)故障，乙方必須在接到甲方通知之日起 2 個工作日內(nèi)派技術(shù)員維修;若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。
附：維護收費標(biāo)準(zhǔn)(表I)
1、本合同簽訂后，乙方即可準(zhǔn)備材料，待甲方通知進場之3日內(nèi)進場施工，具體工期視甲方施工進度而定。
2、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表I中的價格向甲方適當(dāng)收費。
3、保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術(shù)維護協(xié)議，乙方應(yīng)對系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術(shù)維護。人為或自然災(zāi)害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費。
以下情況不屬保修范圍：
1、自行拆卸改換機內(nèi)任何部分(如：線路、零件)后造成損壞;
2、非乙方指定的專業(yè)技術(shù)人員安裝而引起的故障。
六、雙方責(zé)任：
(一)甲方責(zé)任：
1、審核乙方提供的設(shè)計方案、安裝施工方案。向乙方提供必要的場地、腳手架及施工用電。甲方必須提供詳細的預(yù)留管道位置，并保證管道暢通。如管道不通，由甲方自行解決。
2、及時驗收工程進度，并按工程進度向乙方支付工程款。
3、委派 (職務(wù)： )為現(xiàn)場管理代表，監(jiān)督、檢查工程質(zhì)量、進度，處理并協(xié)調(diào)甲乙雙方在施工中有關(guān)事宜。
4、在乙方供貨后，甲方可以組織人員對器材進行驗收;已安裝的線材、設(shè)備均由甲方負責(zé)看管，如遺失或人為損壞，由甲方負責(zé)。
5、及時組織對工程進度的驗收工作(驗收工作應(yīng)在乙方提出驗收請求后 3 個工作日內(nèi)進行，否則視為合格)，并及時辦理竣工結(jié)算，及時支付工程款(含稅費)。
(二)乙方責(zé)任：
1、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量管理，凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量問題，均由乙方負責(zé)并報告甲方及有關(guān)部門。
2、施工中因乙方責(zé)任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔(dān)。
3、對竣工驗收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)負責(zé)免費返修、更換。
4、遵守甲、方有關(guān)場地管理的規(guī)定，保護甲方施工場地、設(shè)施、設(shè)備，不得人為損壞，如有損壞，應(yīng)照價賠償。
七、違約責(zé)任：
1、除不可抗力(戰(zhàn)爭、天災(zāi)等)外，甲乙雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價 30 %的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應(yīng)就不足部分承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、甲方如未按本合同的進度付款，每延遲一日，按應(yīng)付而總金額的 2 %計付違約金。
3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價的 2 %向甲方計付違約金。
4、本安防系統(tǒng)若由于系統(tǒng)器材質(zhì)量問題而影響工程驗收，乙方必須無償更換、返修，直至達到驗收標(biāo)準(zhǔn)。
八、其他事宜：
1、按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金和各種經(jīng)濟損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后 10 天內(nèi)付清，否則按逾期付款處理。
2、本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，另簽補充協(xié)議。
3、雙方在執(zhí)行本合同中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)先行協(xié)商，若協(xié)商不成時，任何一方可以向人民法院提起訴訟。
4、雙方簽訂認可的設(shè)計施工方案及其它經(jīng)雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等效力。
5、甲乙雙方施工、設(shè)計方案以外的所有變更或要求必須致函對方，對方在收到通知后必須及時回函，如果 3 日內(nèi)不答復(fù)視為認可。
6、本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期屆滿結(jié)清余款后本合同第五條第1款仍需繼續(xù)履行。
7、本合同一式 二 份，甲乙雙方各執(zhí) 一 份，具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了監(jiān)控施工合同的人還看了：